тел: 8-980-653-96-11
почта: aad3302@gmail.com

17.09.2018

Как рассчитать неустойку, если контракт частично исполнен?

Поставщик исполнил контракт на поставку товара с опозданием. Заказчик насчитал неустоку на всю сумму контракта на весь срок просрочки. 
Поставщик не согласился с этим, поскольку часть товара была поставлена задолго до последней партии и оспорил дествия заказчика в суде.
Дело дошло до Верховного суда РФ, который указал, что заказчик принял частичное исполнение и, исходя из характеристик товара, мог им пользоваться. Значит, пени нужно начислять исходя из дат и сумма фактических поставок отдельных партий. 
Об этом говорится в Определении ВС РФ от 30.08.2018 по делу № А40-208730/2015.

10/09/2018

Повышение НДС в 2019 г. и госзакупки

Минфин РФ выпустил информационное письмо, касающееся ряда нюансов госзакупок в связи с повышением НДС с 2019 г. 

1. Новую ставку (20%) нобходимо учитывать при расчете НМЦК для закупок, которые будут осуществляться в 2019 г.  Рассчитанную по нынешним ценам НМЦК можно скорректировать. Для этого можно использовать, например,  следующий коэффициент: НМЦК х 120/118 = 
НМЦКскор.

2. Стоимость контрактов, не исполненных к концу 2018 г., не должна повышаться в связи с изменением ставки НДС. Это коммерческие риски Исполнителей, они и оплатят разницу в 2% в бюджет. 

3. Есть несколько категори контрактов, по которым цена может измениться:
-муниципальные контракты от 500 млн. руб. сроком более 1 года;
-региональные контракты от 1 млрд. руб. сроком от 3х лет;
-федеральные контракты от 10 млрд. руб. сроком от 3х лет. 

4.  Этого нет  с письме Минфина, но напоминаем, что стороны могут расторгнуть контракты по соглашению сторон. Либо Исполнитель может попробовать расторгнуть контракт через суд, доказав, что усовия исполнения контракта существенно изменились из-за повышения ставки НДС. 

См. инф.письмо Минфина РФ от 28.08.2018 г. № 24-03-07/61247.

27.08.2018

Если сроки контракта нереальны, то пени взыскать нельзя

Заказчик установил срок исполнения строительных работ продолжительностью в пять месяцев. Изначально такие сроки были нереальны для исполнения. Подрядик выполнил работы с большой просрочкой. Заказчик обратился в суд за взысканием пеней. 
При рассмотрении дела арбитражный суд учел, что установленные контрактом сроки выполнения работ не соответствуют проектной документации, а также строительным нормам и правилам. Поэтому суд признал контракт недействительным в этой части и отказал  во взыскании пеней. 
При этом сам контракт в целом не был признан ни недействительным, ни незаключенным. Обязательства по нему были исполнены в полном объеме. 
См.: постановление ФАС ВСО от 26.07.2018 по делу № А58-1850/2017.

23.07.2018

Чем опасно дробление закупки для поставщика и подрядчика?

Заказчик заключил несколько контрактов на капитальный ремонт помещения по п. 5 ч.1 ст. 94 Закона № 44-ФЗ. Контракты имели общую сметную документацию, часть из них была заключена в один день. 
УФАС посчитал, что такие действия ограничивают конкуренцию и выдал предписание о возврате подрядчиком всего полученного по контрактам.
Подрядчик попробовал оспорить данное предписание, указав, что за антиконкурентное соглашение на него должен был быть наложен административный штраф (до 50% НМЦК).
Однако суды, в том числе Верховный суд РФ, встали на стороны антимонопольной службы.
Подробнее: см. Определение ВС РФ от 05.07.2018 № А34-4692/2017.

09.07.2018

Как унитарному предприятию перейти на 223-ФЗ?

С 29 июня 2018  унитарные предприятия могут не проводить закупки по Закону № 44-ФЗ, если для такой закупки не используютя бюджетные средства. 
Для этого им нужно иметь действующее положение о закупках и план закупок. Если этих документов нет, то их нужно принять до 01 октября 2018. Если положение есть, то в него необходимо внести изменения, связанные с изменениями закона, действующими с 01 июля 2018.

Из плана-графика по 44-ФЗ необходимо исключить и перенести в план закупок по 223-ФЗ закупки за счет собственных средств. 

© Закупки и госзакупки, поиск и сопровождение тендеров, 2014